Tout d’abord, il importe de vérifier les termes prévus à votre contrat. La plupart des contrats de construction prévoient des dispositions spécifiques quant aux issues en cas de force majeure ou tout autre synonyme qui lui est assimilable. Nous recommandons fortement aux entreprises d’être proactives et d’analyser leur contrat afin de connaître leurs obligations et les conséquences de la survenance d’un tel événement. Par exemple, le contrat pourrait prévoir que :

• Le débiteur est lié par une obligation de garantie, donc même en cas de force majeure;
• Laquelle des parties devra supporter le risque de l’impossibilité d’exécuter son obligation;
• Résiliation intégrale du contrat;
• Prorogation des obligations de l’entrepreneur (retard des échéanciers excusable).

Lorsque la définition contractuelle de force majeure est imprécise, les tribunaux pourront la compléter avec celle prévue par le Code civil du Québec. 

En l’absence d’une clause du contrat à l’effet contraire, un événement assimilable à un cas fortuit ou de force majeure peut exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité pour retard dans l’exécution du contrat ou une résiliation intégrale du contrat. Il s’agit d’une analyse très factuelle au cas par cas, en application des dispositions du Code civil du Québec.En l’absence d’une clause du contrat à l’effet contraire, un événement assimilable à un cas fortuit ou de force majeure peut exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité pour retard dans l’exécution du contrat ou une résiliation intégrale du contrat. Il s’agit d’une analyse très factuelle au cas par cas, en application des dispositions du Code civil du Québec.

Une défense basée sur la pandémie doit être évaluée au cas par cas, car elle dépend de l’imprévisibilité, de l’irrésistibilité et de l’extériorité de la pandémie, lesquels critères doivent tous être rencontrés pour celui qui exécute ses obligations.

Imprévisibilité : Les parties et toute personne normalement diligente et prévoyante ne pouvaient lors de la formation du contrat avoir envisagé la pandémie.

Irrésistibilité : La pandémie doit être inévitable et insurmontable. En ce qui a trait à l’inévitabilité, l’entrepreneur doit démontrer qu’une personne raisonnable n’aurait pas pu empêcher la survenance de l’événement. Quant au critère « insurmontable », l’entrepreneur doit établir que la pandémie a rendu absolument impossible l’exécution de l’obligation, non pas pour lui seul, mais pour une personne prudente et diligente, placée dans une situation semblable. L’obligation doit être devenue impossible. L’irrésistibilité n’empêche toutefois pas que l’obligation ne soit devenue que partiellement impossible.

Extériorité : Cette exigence ne fait pas l’unanimité en droit, mais elle se définit comme étant l’absence de tout contrôle de l’entrepreneur sur l’événement à l’origine de l’impossibilité d’exécution.

Cependant, ne constitue pas un cas de force majeure, le simple fait que la réalisation des travaux s’avérera plus difficile ou plus onéreuse, par exemple le fait de devoir embaucher des travailleurs ou de commander du matériel.

Conséquences de la force majeure

En l’absence de clause au contrat quant aux conséquences d’une force majeure, si le Tribunal détermine que la pandémie constitue un cas de force majeure dans le cadre de l’exécution d’un contrat, puisque les trois (3) critères (imprévisible, irrésistible, extériorité) sont satisfaits, les conséquences pourront varier en fonction de chaque cas. Par exemple, il pourrait conclure à la prolongation des délais d’exécution des obligations, ce qui ferait en sorte que les retards aux échéanciers de ce contrat ne seraient pas supportés par l’entrepreneur. Cependant, les frais reliés à l’exécution tardive des travaux, à titre d’exemple, les frais hivernaux devront, à notre avis, être assumés par le débiteur de ce contrat, soit celui qui exécute les travaux pour le créancier au contrat.

Par exemple, comme c’est le cas en date du 25 mars 2020, où les autorités gouvernementales ordonnent la fermeture de tous les chantiers, sauf quelques exceptions susmentionnées, pour une période déterminée, l’exécution des obligations liées à ces chantiers deviendra impossible, et dans ce cas, si les autres critères susmentionnés sont satisfaits, le retard dans l’exécution des travaux ne pourrait pas être reproché à l’entrepreneur. Toutefois, bien que cette situation puisse être temporaire, les conséquences peuvent avoir un effet à plus long terme, et donc il faut évaluer la possibilité ou l’impossibilité d’exécuter l’obligation une fois la levée de cette fermeture.